Управление Роспотребнадзора по Белгородской области защищает права потребителей в суде
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области защищает права потребителей в суде
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области на основании ст.40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон), ст.47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации приняло участие в судебном разбирательстве в отношении ООО «ТРАНСГРУППСЕРВИС», Новиковой Е.А. с дачей заключения по делу.
Потребитель обратился в суд с иском о взыскании с ООО «ТРАНСГРУППСЕРВИС» уплаченных по договору подряда денежных средств в размере 500 000 руб., неустойки за нарушение сроков выполнения работ, компенсации морального вреда – 50000 руб., штрафа., а так же с требованием к Новиковой Е.А. о взыскании денежных средств в размере 200 000 руб.
05.07.2023 между потребителем и ООО «ТРАНСГРУППСЕРВИС» заключен договор подряда, по условиям которого последний принял на себя обязательство в течение 45 рабочих выполнить работы по строительству кирпичного забора. В предусмотренный договором срок ответчиком была вырыта только траншея, впоследствии какие-либо работы не осуществлялись.
В свою очередь, истцом был передан ответчику аванс в размере 500000 руб., по просьбе представителя ООО «ТРАНСГРУППСЕРВИС» в счет оплаты по договору истец внесла 200000 руб. на счет директора общества Новиковой Е.А.
Истец направил в адрес ответчика ООО «ТРАНСГРУППСЕРВИС» претензию, в которой просил осуществить строительные работы и сдать объект в кротчайшие сроки, в случае невозможности выполнения работ – возвратить уплаченные по договору денежные средства – 700 000 руб.
Поскольку в телефонном разговоре истцу сказали, что общество не получало от Новиковой Е.А. денежных средств в размере 200 000 руб., истец в претензии от 02.10.2023 просила Новикову Е.А. возвратить перечисленные ей денежные средства в размере 200 000 руб.
Неудовлетворение претензий обусловило обращение истца в суд.
Согласно пункту 1 статьи 27 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором о выполнении работ.
В силу пункта 1 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы - сроки начала и (или) окончания выполнения работы и (или) промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы (стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Таким образом, судом исковые требования удовлетворены частично. В пользу потребителя с ООО «ТРАНСГРУППСЕРВИС» взысканы денежные средства в размере 500 000 рублей, уплаченные по договору подряда, неустойка в связи с нарушением срока выполнения работ в размере 375 000 руб., компенсация морального вреда 5000 руб., штраф – 440000 руб.
С Новиковой Е.А. в пользу потребителя взыскано неосновательное обогащение в размере 200000 руб.
С текстом решения можно ознакомиться на сайте Белгородского районного суда Белгородской области (раздел «судебное делопроизводство», дело №2-3855/2023), решение вступило в законную силу.